background

Version françaiseEnglish Version

Site institutionnel d'Agrocampus OuestAGROCAMPUS OUEST

Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage

MOE SUR LA RENOVATION DU BATIMENT 11 DU CAMPUS RENNAIS D'AGROCAMPUS OUEST ET DE SES ABORDS IMMEDIATS MAO 2017-01

 Objet du marché

La présente consultation concerne un marché de Maîtrise d'Oeuvre sur la  rénovation du bâtiment 11 du campus rennais et de ses abords immédiats à RENNES (35).

La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est fixée à 2 735 000 Euros H.T (réhabilitation du bâtiment existant selon programme et traitement des espaces extérieurs).

Etendue de la consultation

La présente procédure est soumise aux dispositions des articles 25-1.2 et 71 à 73 du Décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 (procédure concurrentielle avec négociation).

Critères de sélection et de jugement des offres

      1. Sélection des candidats :

La liste des candidats admis à remettre une offre, au nombre de 3, sera arrêtée par le Pouvoir Adjudicateur, après examen des candidatures qui seront classées suivant les critères indiqués ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- Composition de l'équipe appréciée en fonction des moyens (y compris financiers) et des compétences traduisant la pertinence du groupement ;

- Qualité des références présentées pour des opérations de nature, d'importance et de complexité équivalente (contenu de la fiche de synthèse fournie : 2 formats A3 à compléter)

Nota : L'absence d'une des pièces listées  page 7, permettant de définir les références et les moyens des membres du groupement, vaudra élimination du candidat.

      2. Jugement des offres
:

• Valeur technique : 60 %

  1. Présentation  du projet en fonction de la reformulation des objectifs du programme : 30 %
  2. Méthodologie proposée pour respecter les objectifs du Maître d'ouvrage : 20 %
  3. Délai d'exécution apprécié au travers de la cohérence avec le contenu des différentes phases: 10 % 

• Prix des prestations : 40 %


Renseignements administratifs et techniques

PREPROGRAM
22 Passage du Trégor
35000 RENNES
tél : + 33 (0) 2 23 46 32 13
fax : + 33 (0) 2 23 46 73 10
helene.bouniol@preprogram.fr

Dossier de consultation

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il est téléchargeable à l'adresse électronique suivante :

www.marchés-publics.gouv.fr

Phase d'accès public :
https://www.marches-publics.gouv.fr/Jpage=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=340994&orgAcronyme=f2h


Date limite de réception des candidatures
Le mardi 29 août 2017 à 12 H 00.

Date d‘envoi de l‘avis à la publication
Le vendredi 30 juin 2017)

Contacts

AGROCAMPUS OUEST
Yves RICHARD
Responsable du Service Achats et Marchés
yves.richard@agrocampus-ouest.fr